AP Barcelona, Sec. 17.ª, 666/2007, de 11 de diciembre. Recurso 389/2007
Ponente: AMELIA MATEO MARCO
SP/SENT/181723
La obra no estaba terminada en el plazo pactado, sin que el retraso este justificado por la existencia de lluvias, existiendo además retraso en la obtención del seguro decenal que ese necesario para escriturar
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
Justificada negativa de los compradores a escriturar las viviendas mientras que no constase debidamente inscrita la Obra Nueva, que no podía inscribirse por faltar el seguro decenal
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Francisco González de Molina, en sustitución de la Sra. Duch Ramos, en nombre y representación de don Jorge y doña Guadalupe, y de don Fidel y doña María Inés, contra Proservasant, S.L., representada por el Procurador don Francesc Mestres Coll, debo condenar y condeno a la demandada: 1º. Al cumplimiento de los contratos privados de compraventa, en especial: 1.1.- Debo condenar y condeno a la parte demandada a elevar a escritura pública los contratos privados de compraventa de 20 de julio y 9 de noviembre de 2004 a favor de los Sres. Don Jorge y Doña Guadalupe por una parte, y de otra parte, a favor de los Sres. Don Fidel y Doña María Inés , junto con la entrega de lo siguiente: a) Certificado final de obra y su pertinente inscripción en el Registro de la Propiedad; b) liberar las fincas objeto de compraventa de cualquier carga o gravamen que conste registralmente; c) la obtención del seguro decenal, de los boletines de suministros y de la cédula de primera ocupación; d) simultáneamente al otorgamiento de la escritura la entrega de la posesión de las fincas.1.2.- Las partes compradoras satisfaran el resto del precio pendiente de pago simultáneamente al otorgamiento de la escritura de elevación a público de los contratos de compraventa. 1.3.- Respecto a los Sres. Don Jorge y Doña Guadalupe se deducirá del pago restante el importe de 2.173,86 euros, en c