CARGANDO...

AP Guipúzcoa, Sec. 3.ª, 101/2008, de 17 de marzo

SP/SENT/180915

Recurso 3042/2008. Ponente: JUANA MARIA UNANUE ARRATIBEL.

No procede la resolución unilateral del contrato de arrendamiento de obra por cumplimiento defectuoso del subcontratista, ni indemnización alguna, pues el contrato contempla claúsula penal sustitutoria de la indemnización 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 5 ( DONOSTIA ) , se dictó sentencia con fecha 23 de octubre de 2007 , que contiene el siguiente FALLO: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Pedro María Arraiza Sagüés en representación de INGADIA, S.A. debo condenar y condeno a BRUES Y FERNANDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. a abonar a la actora la suma de 64.413,70 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas del procedimiento."
SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpueso recurso de apelación contra ella, que fué admitido y previa la formulación por las partes de los oportunos escritos de alegaciones, se elevaron los autos a este Tribunal, dictándose resolución señalando día para la deliberación , votación y fallo.
TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado los trámites y formalidades legales.
VISTO.- Siendo Ponente en esta instancia la Iltma. Sra. Magistrada Dña. JUANA Mª UNANUE ARRATIBEL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los de la resolución recurrida en lo que no se opongan a los que a continuación se exponen y;
PRIMERO.- En el recurso de apelación se alegan los siguientes motivos de impugnación de la resolución recurrida:
.- vigencia y válidez del contrato de fecha 1 de febrero de 2.001.
El apelante sostiene que deben aplicarse todas las claúsulas de dicho contrato y en especial, las claúsulas 5º y 8º , que regulan los supuestos de incumplimiento por el subcontratista de plazos y personal asignado a la obra, así como las claúsulas 6º y 10º qeu regulan las penalizaciones y consecuencias por los incumplimientos.
.- incumplimiento del contrato por parte de la demandante :abandono de la obra.
La apelante entiende que dicho abandono, acreditado en burofax nº 18 de la contestación a la demanda , así como las testificales realizadas , no ha sido negado por el demandante , lo que por si implica la aplicabilidad de las claúsulas de penalización con facturación pendiente de cobre que pudiera tener la subcontratada.
Y este " sumo incumplimiento" señala la apelante implica la resolución unilateral del contrato por la demandante.
.- errónea apreciación y valoración de la prueba y a que según el apelante de las comunicaciones cruzadas entre las partes queda constancia plena de qeu los trabajos no se es
taban ejecutando conforma a lo convenido , incumplimientos reiterados tanto en retraso como en calidad de lo ejecutado..- no cabe la argumentación de que la parte no ha reconvenido , pués el contrato permitia y contemplaba la compensación.SEGUNDO.- Explicitados de manera sucinta los motivos de recurso debera enunciarse la acción ejercitada y , en su caso , oposición articulada.

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Obligaciones y Contratos y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados