CARGANDO...

AP Valencia, Sec. 6.ª, 768/2008, de 11 de diciembre

SP/SENT/447474

Recurso 669/2008. Ponente: MARIA AMPARO IVARS MARIN.

El retraso en la entrega por causas no imputables al contratista, pues fue la demandada quien amplió las instalaciones eléctricas previstas inicialmente y pidió continuos y aumentos de obras, impide la aplicación de la cláusula penal 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia apelada, pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Valencia en fecha 16 de Abril de 2008 , contiene el siguiente: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda presentada por el/la Procurador/a D./Dª. AMPARO Balbastre LLORENS en nombre y representación de D.Dª/ Daniela contra CREDICONSULTING SOLUCIONES, S.L., condeno a dicha demandada a pagar a la actora la cifra de treinta mil novecientos dieciocho con ochenta y dos euros (30.918,82 Euros) más los intereses legales correspondientes desde la fecha del requerimiento extrajudicial (11-04-07), y al pago de las costas"
SEGUNDO.- La representación procesal de la mercantil Crediconsulting Soluciones, S.L. interpuso recurso de apelación, al que se opuso la representación procesal de la actora, Dª Daniela .
Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial fueron repartidas a esta Sección, donde se formó el correspondiente Rollo y se tramitó la alzada, señalándose para deliberación y votación el día 4 de Diciembre de 2008.
TERCERO.- Se han observado las prescripciones y formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En la demanda rectora del procedimiento se ejercitaba por Dª Daniela acción de reclamación de la cantidad de 30.918,82 € frente a Crediconsulting Soluciones, S.L.. Tal pretensión se fundamentaba en las relaciones profesionales mantenidas entre las partes, en virtud de las que la actora, que se dedica a la actividad de diseño e interiorismo, suscribió con la demandada el 31 de Julio de 2006 un contrato-presupuesto de ejecución de obra en un inmueble sito en la calle DIRECCION000 nº NUM000 , pta NUM001 , de Valencia, firmando las partes en esa misma fecha un anexo en el que se incluyeron, entre otras, las condiciones sobre el precio y plazo de ejecución. En dicho anexo se pactó que las obras, a excepción del mobiliario y carpintería, estarían finalizadas el 17 de Octubre de 2006. Refirió la parte actora que durante la ejecución de las obras -que subcontrató con la mercantil Actividades de Desarrollo y Coordinación, S.L.-, la demandada amplió las referidas a la instalación eléctrica encargándolas a un tercero, lo que supuso una demora en el desarrollo de la obra no imputable a la demandante. Alegó también la parte actora que además de la modificación y ampliación de los trabajos de instalación eléctricos, se realizaron trabajos fuera de presupuesto por las continuas obras adicionales encargadas por la demandada, lo que motivó que la obra fuera entregada a la demandada en fecha ligeramente posterior a la pactada.
La parte demandada contestó la demanda alegando, en
síntesis, lo siguiente: que las partidas reclamadas fuera de presupuesto estaban incluidas en el presupuesto; que la modificación de la partida eléctrica obedeció a la negativa del electricista de la actora de acometer los trabajos, por lo que hubo de contratarlos con otro profesional, y por un coste de 23.633,57 €, sin que la ejecución de esos trabajos supusiera demora en la finalización de las obras; que la obra fue abandonada por la acto

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Obligaciones y Contratos y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados