CARGANDO...
  • Clasificadores del documento
    • CIVIL NUEVO
        • OBLIGACIONES Y CONTRATOS
            • Contratos
                • Clasificación y Tipología de los Contratos
                    • Arrendamiento de Obra
                • Disposiciones Generales
                    • Cláusulas Contractuales
            • Obligaciones
                • Especies
                    • Con Cláusula Penal

AP A Coruña, Sec. 5.ª, 82/2009, de 10 de marzo

SP/SENT/465263

Recurso 334/2008. Ponente: JULIO TASENDE CALVO.

Más que ante un aumento de obra propiamente dicho, se trata de la realización por el contratista de una serie de obras que, con arreglo a lo convenido en el contrato y matizando lo establecido en el presupuesto, deben ser abonadas por el propietario 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
La aplicación de la pena requiere un retraso culpable en el cumplimiento de las obligaciones del contratista demandante y las variaciones introducidas de común acuerdo por las partes en la ejecución de la obra, justifica la demora producida 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos